Действующий
свой зарегистрированный офис по адресу ___________________ (далее
"банк"), берем на себя обязательство перед _________________ (далее
"заказчик") на сумму в размере __________________, выплатить которую в
пользу заказчика банк настоящим обязует себя, своих наследников и
Скреплено печатью названного банка "__" ___________ 199_ г.
1. Если после вскрытия конвертов с конкурсной заявкой подрядчик
отказывается от своей конкурсной заявки в течение срока ее действия,
указанного в форме конкурсной заявки; или
2. Если подрядчик, уведомленный о присуждении ему контракта
заказчиком, в течение срока действия конкурсной заявки:
не заполняет или отказывается заполнить форму контракта в
соответствии с инструкциями участникам торгов (конкурса); или
не представляет или отказывается представить обеспечение выполнения
контракта в соответствии с инструкциями участникам торгов (конкурса); или
3. Если подрядчик не соглашается с исправлением цены конкурсной
заявки, согласно
пункту 121 инструкции подрядчикам-участникам торгов
(конкурса), мы обязуемся выплатить заказчику вышеуказанную сумму после
получения первого его письменного запроса, при этом не требуя от
заказчика обоснования этого запроса, при условии, что в своем запросе
заказчик отметит, что эта сумма причитается ему в связи с тем, что имело
место одно из трех или все три указанных условия, уточнив имевшее место
Настоящая гарантия остается в силе в течение ___ дней включительно
после окончания срока подачи конкурсной заявки в соответствии с
инструкциями участникам торгов (конкурса) или продленного заказчиком
срока, причем банк настоящим отказывается от права на получение
уведомлений о таком продлении (продлениях) срока. Любое требование в
отношении гарантии должно быть получено банком не позднее вышеуказанной
______________________ _______________________
(дата) (подпись, печать банка)
Банковская гарантия на выполнение контракта (условная)
Соглашение заключено в __ день __ месяца 199_ г. между
______________________________________ (далее "гарант"), с одной стороны,
и _______________________ (далее "заказчик"), с другой стороны.
Настоящее соглашение является дополнением к контракту (далее
"контракт"), заключенным между _____________________ (далее "подрядчик"),
с одной стороны, и _______________________ (далее "заказчик"), с другой
стороны, по которому подрядчик согласился выполнить работы _____________
на сумму ______________, равную цене контракта и гарант согласился
гарантировать надлежащее выполнение контракта нижеописанным образом.
В связи с этим гарант настоящим заключает соглашение с заказчиком о
обязательного для выполнения решения арбитражного или иного
судебного органа гарантом письменного уведомления от подрядчика или
подтверждающего, что сумма гарантии подлежит выплате в пользу заказчика,
