Действующий
соответствии с инструкциями участникам торгов (конкурса); или
не представляет или отказывается представить обеспечение выполнения
контракта в соответствии с инструкциями участникам торгов (конкурса); или
3. Если подрядчик не соглашается с исправлением цены конкурсной
заявки, согласно
пункту 121 инструкции подрядчикам-участникам торгов
(конкурса), мы обязуемся выплатить заказчику вышеуказанную сумму после
получения первого его письменного запроса, при этом не требуя от
заказчика обоснования этого запроса, при условии, что в своем запросе
заказчик отметит, что эта сумма причитается ему в связи с тем, что имело
место одно из трех или все три указанных условия, уточнив имевшее место
Настоящая гарантия остается в силе в течение ___ дней включительно
после окончания срока подачи конкурсной заявки в соответствии с
инструкциями участникам торгов (конкурса) или продленного заказчиком
срока, причем банк настоящим отказывается от права на получение
уведомлений о таком продлении (продлениях) срока. Любое требование в
отношении гарантии должно быть получено банком не позднее вышеуказанной
______________________ _______________________
(дата) (подпись, печать банка)
Банковская гарантия на выполнение контракта (условная)
Соглашение заключено в __ день __ месяца 199_ г. между
______________________________________ (далее "гарант"), с одной стороны,
и _______________________ (далее "заказчик"), с другой стороны.
Настоящее соглашение является дополнением к контракту (далее
"контракт"), заключенным между _____________________ (далее "подрядчик"),
с одной стороны, и _______________________ (далее "заказчик"), с другой
стороны, по которому подрядчик согласился выполнить работы _____________
на сумму ______________, равную цене контракта и гарант согласился
гарантировать надлежащее выполнение контракта нижеописанным образом.
В связи с этим гарант настоящим заключает соглашение с заказчиком о
обязательного для выполнения решения арбитражного или иного
судебного органа гарантом письменного уведомления от подрядчика или
подтверждающего, что сумма гарантии подлежит выплате в пользу заказчика,
гарант возместит и выплатит заказчику сумму в размере ___________, по
которой платеж будет произведен в тех валютах и в том их пропорциональном
соотношении, в котором выплачивается цена контракта, при условии, что
заказчик или его уполномоченные представители уведомили гаранта или
предъявили гаранту исковое требование не позднее даты выдачи сертификата
ответственности за устранение дефектов.
Никакая договоренность между подрядчиком и заказчиком (с согласия
или без согласия гаранта), никакие изменения в контрактных обязательствах
подрядчика или отказ от принятия мер со стороны подрядчика относительно
производства платежа, сроков, выполнения контракта и прочего не
освобождают гаранта от обязательства по данной гарантии, причем настоящим
гарант отказывается от права на получение уведомления о таком соглашении,
